2005年6月10日，上海房地产开发有限公司（简称Ａ公司）与浙江某建筑工程公司（Ｂ公司）签订《建设工程施工合同》，合同中约定：由Ｂ公司作为施工总承包单位由Ａ公司投资开发的某宾馆工程项目。

　　2005年6月10日，上海某房地产开发有限公司（简称Ａ公司）与浙江某建筑工程公司（Ｂ公司）签订《建设工程施工合同》，合同中约定：由Ｂ公司作为施工总承包单位由Ａ公司投资开发的某宾馆工程项目，承包范围是地下二层和地上24层的土建、采暖、给排水等工程项目，其中，玻璃幕墙专业工程由Ａ公司直接发包，工期自2005年6月26日至2006年12月30日，工程款按工程进度支付。同时约定，由Ｂ公司履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，由Ａ公司按玻璃幕墙专业工程项目竣工结算价款的3％向Ｂ公司支付总包管理费。

　　玻璃幕墙工程由江苏某一玻璃幕墙专业施工单位（Ｃ公司）施工。施工过程中，在总包工程已完工的情况下，由于Ｃ公司自身原因，导致玻璃幕墙工程不仅迟迟不能完工，且已完工程也存在较多的质量问题。Ａ公司在多次催促Ｂ公司履行总包管理义务和Ｃ公司履行专业施工合同所约定的要求未果的情况下，以Ｂ公司为第一被告、Ｃ公司为第二被告向法院提起诉讼，诉讼请求有三项：

　　（１）请求判令第一被告与第二被告共同连带向原告承担由于工期延误所造成实际损失和预期利润；

　　律师解答：这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的，争议焦点在于Ｂ单位是否负有总承包管理责任。

　　１、ＢＣ公司之间没有合同关系，且总包管理费由Ａ单位支付，从这一点事实可以认定Ｃ单位不对Ｂ单位负有合同责任，而是直接对Ａ单位负责；

　　２、ＡＣ单位玻璃幕墙工程施工合同约定了Ｂ单位履行施工配合义务，这一点并不合法，因为合同双方非经同意无权设定第三方权利义务；

　　３、如Ｂ单位按照ＡＣ单位的施工合同约定收取了总包管理费，应认定其已经认可并同意ＡＣ单位为其设定的权利义务，从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系；

　　４、值得注意的是，ＡＣ单位的施工合同设定Ｂ单位义务为：履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，而是“施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念，前者只负责配合施工工作，后者不仅要配合施工还要负责总承包管理，更要承担总承包责任；

　　５、ＡＣ单位设定Ａ单位支付和Ｂ单位收取的是“总包管理费”，与ＡＣ设定并经Ｂ单位同意认可的对应义务“施工配合义务”相对应，两者的表述出现差异，应认定“总包管理费”是费用，而“施工配合义务”是Ｂ单位的合同权利义务和责任。

　　１、裁定Ｃ单位承担工期延误所造成的实际损失和预期利润，驳回对Ｂ单位的该项诉讼请求；

　　３、裁定由Ｃ单位承担本案诉讼费和财产保全费用，驳回对Ｂ单位的该项诉讼请求。

　　综上所述，在建筑工程案例当中，应当保证质量并且在事故后归责时应当更多地保全被侵害权益人的利益，建筑工程的质量很重要。以上是找法网小编整理的建筑工程施工案例分析的相关内容，希望对您有所帮助。如果您有其他疑问，欢迎咨询找法网律师。

　　声明：该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合工程案例，如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。

　　建设工程质量管理概念是，为建造符合使用要求和质量标准的工程所进行的全面质量管理活动。建筑工程质量关系建筑物的寿命和使用功能，对近期和长远的经济效益都有重大影响

　　全部1个答案

　　法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得

　　小区免费停车位，一辆车子占两个车位，倒车时碰到了他的车子应该是谁的责任

　　全部3个答案

　　全部0个答案

　　离婚是指夫妻双方通过协议或诉讼的方式解除婚姻关系，终止夫妻间权利和义务的法律行为。异地离婚只能通过诉讼的方式。法律依据：《婚姻登记条例》第十条规定，内地居民自愿

　　全部3个答案

　　被诈骗的钱不一定能追回来,只能说有被追回来的可能,但概率很低,需要受害人配合以及相关部门的重视。诈骗案件一般比较难破,调查取证不方便,破案时间会比较长,不利于追